Договор подряда на заготовку древесины

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Договор подряда на заготовку древесины

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 4.1.3.

Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 4.1.4.

В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2.2.

Договор подряда на заготовку древесины

Важно ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.

Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.

Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. № 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей.

Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс. рублей 1 юридическое лицо.

Мероприятие «Лесовоз» продлится на территории Республики Коми до 12 апреля 2013 года. Однако и после завершения операции сотрудники ГИБДД продолжат проверку соблюдения требований законодательства в области перевозок грузов.

Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

 договора по типам

4.6. Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ. 4.7. В случае не соблюдения требований п.2.3.4., 5.4., а также нарушения Исполнителем технологического процесса, действие настоящего договора приостанавливается, до момента устранения выявленных нарушений.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г. 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 5.2.1.

По взаимному соглашению сторон. 5.2.2.

Загрузка страницы

Внимание Договор подряда N на заготовку древесины » » г.

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Объем заготавливаемой древесины: .

Место заготавливания: . Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: . Другие условия: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование. 5. Ответственность сторон 5.1.

Подрядчик несет ответственность за: — недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования; — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком; — нарушение конечного срока работы; — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору. 5.2.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6. Форс-мажор 6.1.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

3.2.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.2.1. Дата начала выполнения работ: ; 3.2.2. Дата окончания выполнения работ: .

3.3.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/21/dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny-s-fizicheskim-litsom/

Договор подряда на заготовку древесины

Договор подряда на заготовку древесины

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор подряда на заготовку древесины». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Приложение N 3 к постановлению Главы Томского района (Главы Администрации) от 27 марта 2008 г. N 80 Образец договора подряда N______ на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд ________________________ «_____»____________2008 г.

ДОГОВОР N ____ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗГРУЗКЕ, ПЕРЕГРУЗКЕ И ПОГРУЗКЕ ЭКСПОРТНЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В СУДА г.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при оказании услуг по разгрузке, перегрузке, хранению и погрузке (в дальнейшем — перевалке) экспортных лесоматериалов ГОСТ ______, ГОСТ ________, ГОСТ _________ пиломатериалов влажностью до ___% в транспортных пакетах и пиломатериалов влажностью выше ___% в пакетах разовой увязки. 1.2.

Государственные закупки 223-ФЗ

Договор авторского заказа, лицензионный договор. Образец договора купли продажи лесных насаждений. Договор заключается при предоставлении Поставщиком следующих.Поставки заготовленной древесины, договор подряда по заготовке древесины. Покупатель. Подрядчик. Государственное лесничество заключает договор купли .

Лесов на. Формы Документов РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Формы Документов.РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа.

При бартерном обмене проходит передача прав собственности без применения средств платежа. Товарообменный должен следующим требованиям соответствовать: Товары, которые подлежат обмену по бартерному, обязаны быть равноценны.

ООО «Производственная фирма «Мастер»» занимается изготовлением офисных шкафов. «Мастер» платит налог на прибыль ежемесячно, применяет метод начисления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ в части, не урегулированной Договором.

В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регулируются законодательством Республики Беларусь.

Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.

Со своей стороны, истец Федоров В. Б. готов предоставить Манвелову Г.С. возможность исполнить обязательства по Договору переработки древесины должным образом и готов принять причитающиеся ему 43,5 кубических метра обрезного пиломатериала соответствующего ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80.

На сумму выручки от продажи древесины нужно начислить НДС. Входной НДС со стоимости работ по заготовке древесины можно принять к вычету, если для этого выполняются все условия.

Договор на оказание услуг по заготовке древесины

Соблюдать санитарные правила в лесах, соблюдать иные требования лесного законодательства. Заказчик обязан: Заключить договора на отвод делянок, с последующей передачей делянок для заготовки Подрядчику по акту приема передачи.

Ответчик Манвелов Г.С. по вызову в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом, причину своей неявки суду не сообщил, не просил об отложении дела и не представил доказательств в обоснование возражений по иску.
С. перед Федоровым В.Б. по Договору переработки древесины составляет 43,5 кубических метра обрезного пиломатериала.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Если Заказчик не выполнит в срок возложенные на него, на основании настоящего Договора, обязательства, то Исполнитель имеет право приостановить либо сдвинуть сроки выполнения работ на соответствующее количество дней, в течение которых Заказчик не выполнял возложенные на него обязательства.

На государственных служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной службе и муниципальной службе.

Без рубрики 14.08.201227.11.2014 admin 0 CommentsДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ (с физическим лицом)Ст-ца Брыньковская “21” Июля 2012г.

Котов Вячеслав Иванович, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании права собственности, с одной стороны, и Сабакевич Константин Константинович, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:I.

Договор ГПХ обычно подписывают, если штатным расписанием не предусмотрена данная должность. Это я вам написала.Выше посмотрите. Если хотите что-то уточнить напишите. Но решение, вы как работодатель, должны принимать какой договор заключить.

В то же время, требование о передаче Федорову В.Б. заготовленной древесины, направленное в адрес Манвелова Г.С. от … года и полученное им … года, оставлено им без внимания.

Обращаем ваше внимание, что материалы сайта доступны сразу, если у вас отключены блокирующие рекламу программы.

Еще по теме Заготовка древесины:

Источник: https://crimcom.ru/vozmeshheniya/4055-dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny.html

Договор на заготовку древесины образец

Договор подряда на заготовку древесины

Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей.

Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс.

Внимание В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по заготовке древесины на участке лесного фонда согласно перечню работ, указанному в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Лесозаготовительные работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой на разработку данного участка лесного фонда в сроки, указанные в спецификации.

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена сформирована с учетом проведения биржевых торгов и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата производится Заказчиком на условиях, определенных спецификацией.

Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

4.

Договор подряда на заготовку древесины образец

Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Договор на заготовку и вывозку древесины

В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет «Подрядчика». 5. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства). 5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору подряда, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 6.

Минск Заказчик в лице действующего на основании в соответствии с договором поручения с (полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений) с одной стороны и Исполнитель в лице действующего на основании в соответствии с договором поручения с (полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений) которые вместе по тексту именуются Стороны, по итогам биржевых торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по заготовке древесины на участке лесного фонда согласно перечню работ, указанному в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.

Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Заготовка древесины

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы. 3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 3.1.

Договор на заготовку древесины образец скачать

4.1.4.

Важно В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.2.

Заказчик обязан: 4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Договор на заготовку древесины образец рб

Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Договор подряда на заготовку древесины

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Внимание

Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.

Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении, является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).

Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину. Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов.

Договор на заготовку и вывозку древесины образец

Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Источник: https://1privilege.ru/obrazets-dogovora-na-zagotovku-i-vyvozku-drevesiny/

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.2. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2.

Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

  1. Договор на заготовку и вывозку древесины
  2. Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец
  3. договора по типам
  4. Договор на заготовку и вывозку древесины образец
  5. Договор подряда на заготовку древесины

Договор купли-продажи древесины

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

[место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Вход на сайт

Рубрика: Ответов: 183 Вы можете тему в список избранных и на уведомления по почте. 4

Беларусь, Гродно Написал 14900 Репутация:

5 мая 2014, 13:24 По совместительству.

На определенный срок. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления. Pereat mundus et fiat justitia.

[e-mail скрыт] Беларусь Написал 216 Репутация:

5 мая 2014, 13:38

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ЛК РФ и заготовки древесины, утв.

Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [координаты лесного участка], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [реквизиты договора], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

Приложение N 3 к постановлению Главы Томского района (Главы Администрации) от 27 марта 2008 г. N 80 Образец договора подряда N______ на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд ________________________ «_____»____________2008 г.

Гражданин(-ка)_______________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и _____________________________________________________________________, -в-лице-_______________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

«Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________ в объеме _________________(_______________________________) куб.

Пример договора

Без рубрики 14.08.201227.11.2014 admin 0 CommentsДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ (с физическим лицом)Ст-ца Брыньковская “21” Июля 2012г.

Котов Вячеслав Иванович, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании права собственности, с одной стороны, и Сабакевич Константин Константинович, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:I.

1.4. Погашать аванс при сдаче продукции в размере 10 % стоимости каждой партии сдаваемой продукции впредь до полного его погашения.

Договор на изготовление лестницы

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г.

Москва от 15 января 2012 г. Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный ?.?.

именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

  1. изготовление деревянной (дуб) лестницы
  2. монтаж лестницы на объекте по адресу: г. Калуга ул. Знаменская, дом ХХХ

1.2.

Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с установленным СНиПом 30301-87 (п. 5.3., п. 5.7., таблица 24), СНиПом II-25-80, ГОСТом 20850-84, ГОСТом 24404-80.

1.3. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику: а) фронт работы, оговоренный

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

на изготовление и доставку деревянного срубаг. «» 2019 г.Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Источник: https://lc-ltd.ru/dogovor-podrjada-na-zagotovku-drevesiny-s-fizicheskim-licom-22195/

Договор подрядас физическим лицом на заготовку леса

Договор подряда на заготовку древесины

Пример договора на заготовку древесины образец 1. Предмет договора1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется за свой страх и риск заготовить лес в аренде ООО « ». Конкретные номера делянок определяются в приложении, которое является неотъемлемой частью договора.

«Подрядчик» ведет работы в соответствии с действующим законодательством и «Правилами Заготовки древесины», утвержденные Приказом МПР России от 16.07.2007 № 184, несет полную материальную, административную и уголовную ответственность. 1.2.

«Заказчик» принимает заготовленную древесину по акту приемки еженедельно (в случае заготовки менее 1000 м3 приемка происходит раз в 10 дней). Заготовка осуществляется в штабеля по сортиментам на погрузочной площадке в делянке. Дорогу до делянки, при необходимости, делает «Заказчик».

При согласовании цены эту работу может выполнять «Подрядчик».

Договора гпх для лесозаготовок

Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 6.

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 7.

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков. 8.1.

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование. 8.2.

Нельзя также использовать древесину, выброшенную морем. Она содержит большое количество соли, которая во время сжигания выделяет хлор. Чтобы избежать этого, можно положить древесину на воздухе и ждать, чтобы дождем из неё вымыло соль.

Вылеживаться она может несколько лет.Огонь разжигаем с помощью бумаги газетной и древесины. С нескольких сторон топки помещаем немного древесной щепы. Затем положим немного помятой бумаги среди щепы и около неё.

Сверху положим лучину древесную и подожжем. Следует постепенно увеличивать количество подкладываемой древесины, поддерживая огонь. Процесс горения должен протекать спокойно, дым, выходящий из трубы, не должен быть видим.

Если огонь чрезмерно активен, термическая нагрузка топки и трубы может быть повышена.
Следует также избегать тления огня. Выделяется в это время наибольшее количество загрязнений, вызывающих осаждение креозота в дымоходе.

Договор подряда с физическим лицом на заготовку леса

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2.

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2.Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Статья 29 — Заготовка древесины 1.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 2.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.

Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.

Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Источник: http://migrantcard.ru/dogovor-podryadas-fizicheskim-litsom-na-zagotovku-lesa/

Окно права
Добавить комментарий