Договор на временное электроснабжение образец

Договор энергоснабжения

Договор на временное электроснабжение образец

Еще одним, относящимся к договорам купли-продажи, является договор энергоснабжения, ибо включает в себя все признаки данного договорного обязательства.

В соответствии с данным договором энергоснабжающая организация берет на себя обязательство через присоединенную сеть подавать абоненту (потребителю) энергию, а абонент обязан оплачивать полученную энергию.

Кроме того, абонентом должен соблюдаться режим ее потребления, обеспечиваться безопасная эксплуатация находящихся в его ведении сетей и исправность приборов, связанных с потреблением энергии, которые им используются.

Понятие договора энергоснабжения

Согласно договору энергоснабжения одна сторона за плату передает другой стороне определенный товар, в данном случае энергию.

Так как указанный товар имеет некоторые специфические свойства, требуется особое регулирование договорных отношений.

Поэтому к такому договору кроме ГК РФ применяются нормы ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» и ФЗ «Об электроэнергетике», а также других правовых актов об энергоснабжении.

Нужно отметить, что к отношениям, возникающим по договору снабжения электрической энергией правила, установленные ГК РФ, применяются только тогда, когда законом или прочими правовыми актами не установлено что-то иное.

Договор энергоснабжения является взаимным, возмездным, консенсуальным и публичным. Известно, что публичным признается такой договор, который заключен коммерческой организацией и устанавливает круг ее обязанностей по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она должна осуществлять в отношении всех, кто к ней обратится.

Стороны договора

В качестве сторон договора выступают абонент (потребитель) и энергоснабжающая организация.

Энергоснабжающей организацией может быть коммерческая организация, которая производит или закупает электрическую (тепловую) энергию и осуществляет ее реализацию потребителям — организациям или гражданам.

Абонентами являются организации или граждане, которые используют электрическую или тепловую энергию.

К числу существенных условий договора энергоснабжения относятся условия, касающиеся предмета договора, количества и качества энергии, обязанностей сторон по обеспечению соответствующего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, оборудования и приборов.

Основные элементы и форма договора энергоснабжения

Следует отметить, что основные разделы договора энергоснабжения, заключаемые с абонентами-гражданами и абонентами-юридическими лицами, несколько различаются. Поэтому здесь в качестве примера приводятся разделы договора для населения:

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Учет электроэнергии
  4. Расчеты за электрическую энергию
  5. Ответственность сторон
  6. Исполнение обязательств и срок действия по договору
  7. Реквизиты сторон

Форма договора энергоснабжения зависит от субъектного состава абонентов и целей использования энергии. В тех случаях, когда абонентом, потребляющим энергию, является гражданин, договор может иметь устную форму, однако зачастую применяется письменная. Если же абонент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, форма договора всегда должна быть только письменной.

Предмет договора

Предмет договора энергоснабжения составляет энергия, которая передается по проводам (в виде электрического тока) или посредством трубопроводов (в виде пара или горячей воды), то есть, электрическая или тепловая энергия.

Правила о договоре энергоснабжения применимы и к отношениям, связанным со снабжением посредством присоединенной сети газом, водой, нефтью, нефтепродуктами и иными товарами, если что-то другое не установлено законом или не вытекает из самого существа обязательства.

Договором энергоснабжения предусматривается количество получаемой энергии. Однако может быть зафиксировано право абонента по изменению количество принимаемой им энергии. Это возможно при условии, что абонент возместит расходы, которые понесла энергоснабжающая организация в связи с подачей иного количества энергии.

Гражданин, являющийся абонентом и использующий энергию для бытового потребления, имеет право на использование энергии в нужном ему количестве.

Количество энергии, поданной абоненту и использованной им, определяется по данным учета о ее фактическом потреблении. Для этого на границе сетей конкретного потребителя и энергоснабжающей организации устанавливаются специальные счетчики.

Качество поставляемой энергии должно соответствовать требованиям, которые установлены государственными стандартами, другими обязательными правилами или же предусмотрены отдельным договором энергоснабжения.

Если энергия не соответствует установленному качеству, абонент имеет право отказаться оплачивать такую энергию.

Однако энергоснабжающей организации в таких случаях предоставлено право требования возмещения абонентом стоимости того, что он сберег при использовании этой энергии.

Договор энергоснабжения: обязанности абонента

В статье 543 ГК РФ определены обязанности абонентов по содержанию и эксплуатации сетей, оборудования и приборов. К ним относятся:

  • обеспечение надлежащего технического состояния и безопасности находящихся в эксплуатации энергетических сетей, оборудования и приборов;
  • соблюдение установленного режима потребления энергии;
  • немедленное информирование энергоснабжающей организации о происшедших авариях и пожарах, неисправностях приборов учета энергии и других нарушениях, возникших при пользовании энергией.

Если абонентом значится гражданин, который использует энергию для бытового потребления, обязанность обеспечения надлежащего технического состояния и безопасности энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии несет энергоснабжающая организация. Однако эта норма имеет диспозитивный характер, поэтому закон или иной правовой акт может предусматривать что-то другое.

Тарифы на энергию регулируются государством. При этом оплата энергии осуществляется за фактическое ее количество, принятое абонентом согласно данных учета энергии, если другое не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон. Порядок расчетов за использованную энергию может определяться законом, иным правовым актом или соглашением сторон.

При снабжении энергией потребителей — граждан за расчетный период принимается один календарный месяц. Плата за электрическую энергию и услуги, которые предоставляются в соответствии с договором энергоснабжения, потребителями-гражданами вносится не позже 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Заключение и продление договора энергоснабжения

Договор энергоснабжения может быть заключен с абонентом при выполнении следующих условий:

  • должно быть энергопринимающее устройство, которое отвечает установленным техническим условиям и подсоединено к сетям энергоснабжающей организации;
  • наличие другого необходимого оборудования;
  • обеспечен учет потребления энергии.

Законодательными актами предусматривается различный порядок заключения, изменения или расторжения договора энергоснабжения. Это зависит от того, кто является абонентом (потребителем) энергии: гражданин (физическое лицо) или организация (юридическое лицо).

Если абонент — гражданин, который использует энергию для бытового потребления, то договор будет считаться заключенным со времени первого в установленном порядке фактического подключения абонента к присоединенной сети. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, договор считается заключенным на неопределенный срок, а его изменение или расторжение возможно по основаниям, которые предусмотрены статьей 546 ГК РФ.

При использовании гражданином энергии для бытовых нужд он имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке, если заблаговременно уведомит об этом энергоснабжающую организацию и полностью оплатит использованную энергию.

Прервать, прекратить или ограничить подачу энергии допустимо только по соглашению сторон. Исключение составляют случаи, когда энергетические установки абонента находятся в неудовлетворительном состоянии и угрожают аварией или создают угрозу жизни и безопасности граждан, что подтверждено органом государственного энергетического надзора.

При этом о перерыве, прекращении или ограничении подачи энергии абонент должен быть предупрежден своей энергоснабжающей организацией. Отсутствие такого согласования или соответствующего предупреждения абонента возможно только в случае, когда принимаются срочные меры по предотвращению или ликвидации аварии.

Тем не менее, абонент должен быть сразу же уведомлен об этом.

Когда договор энергоснабжения заключается на определенный срок, его следует считать продленным на такой же срок и на таких же условиях, если до истечения срока действия договора стороны не заявят о его изменении или прекращении либо о желании заключить новый договор.

Если абонент по договору энергоснабжения — юридическое лицо, то энергоснабжающая организация может заявить отказ от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях существенных нарушений договора абонентом, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

Также прекратить или ввести ограничение на подачу энергии без согласования с абонентом — юридическим лицом, но с обязательным его предупреждением, допустимо в случае, если абонент нарушает обязательства по оплате энергии.

Ответственность сторон

Статьей 547 ГК РФ предусматривается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых обязательств по договору энергоснабжения. По общепринятому правилу сторона, которая нарушила обязательство, должна возместить потерпевшей стороне причиненный этим реальный ущерб.

Энергоснабжающую организацию могут привлечь к ответственности за перерыв в подаче энергии абоненту из-за регулировки режима потребления энергии, которая осуществлена на основании закона или иного правового акта, только если имеется ее вина.

Ответственность абонента предусмотрена в случае неоплаты потребленной им энергии. Также покупатель ответсвенен за укрытие нарушений, которые возникли при использовании энергии, и возмещает реальный ущерб, как и предусматривает договор энергоснабжения.

Образец договора энергоснабжения

Скачать образец договора:

Источник: https://vseiski.ru/dogovor-energosnabzheniya.html

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Договор на временное электроснабжение образец

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Договор энергоснабжения – образец 2019

Договор на временное электроснабжение образец

, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании , с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Термины и определения

 – лицо, приобретающее электрическую энергию у  для собственных бытовых и (или) производственных нужд, и имеющий на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети ;
Объект – энергопринимающее устройство ;
Точка поставки – место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования  и , являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и оказанию услуг по передаче электроэнергии; Расчетный период – календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 часов первого дня календарного месяца и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом является период, начало которого определяется с даты вступления в силу Договора и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца; Средства измерения – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электрической энергии, соединенные между собой по установленной схеме, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений; Договорной объем – согласованное Сторонами количество подаваемой электрической энергии, с распределением по месяцам на период действия Договора;

Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую  разрешила использовать  на основании технических условий;

Безучетное потребление электрической энергии – потребление  электрической энергии с нарушением условий Договора о порядке учета электрической энергии, выразившимся во вмешательстве в работу средств измерения, либо нарушения установленных Договором сроков извещения о неисправности средств измерения, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на  и/или отсутствия средства измерения, либо неустранения указанных неисправностей или отсутствия средств измерений в течение  календарных дней с момента их обнаружения, а также иных действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической энергии.

2.

Предмет договора

2.1.

В соответствии с условиями Договора  обязуется подавать (осуществить продажу)  электрическую энергию (далее по тексту – Энергия), в пределах разрешенной мощности до , а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче Энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки Энергии, а  обязуется оплачивать принятую Энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением Энергии.

2.2.

 также оказывает  услуги по передаче Энергии и оперативно-диспетчерскому управлению самостоятельно или путем заключения договоров с соответствующими субъектами розничного рынка электрической энергии.

2.3.

 обязуется передавать согласованное количество Энергии в течение срока действия Договора на объекты  до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с .

Точки поставки энергии  находятся на границе балансовой принадлежности объектов энергопринимающих устройств, определенной в Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемым частью Договора.

2.4.

Энергопринимающие устройства  расположено по адресу: .

2.5.

Сторонами согласовано количество Энергии, подаваемой  через присоединенную сеть, с распределением по месяцам на период действия Договора. Данные согласования приведены в Количестве энергии, подлежащей подаче  (Приложение № к Договору), которое является неотъемлемой частью  Договора.

2.6.

  вправе изменять количество принимаемой им Энергии, при условии возмещения им расходов, понесенных  в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном Договором количестве.

2.7.

Качество подаваемой  Энергии должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям.

2.8.

При изменении производственных потребностей у , в силу которых может значительно возрасти или снизиться потребление Энергии,  обязуется немедленно информировать об этом . Стороны Договора при этом, исходя из своих производственных потребностей и возможностей, должны вернуться к согласованию при новых обстоятельствах вопроса об общих объемах (количестве) подаваемой  Энергии.

2.9.

 Количество поданной  и использованной  Энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении, фиксируемым приборами  по учету потребления Энергии.

2.10.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи Энергии допускаются по соглашению Сторон Договора, кроме случаев, когда техническое состояние (что должно быть подтверждено документально уполномоченным органом) энергетических установок  угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности людей. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи Энергии  обязуется предупредить  не позднее чем за  часов до фактического отключения или ограничения подачи Энергии по указанным выше основаниям.

2.11.

Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

3.

Срок действия договора

3.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.2.

Договор, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового Договора.

3.3.

Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о заключении нового Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора регулируются ранее заключенным Договором.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Подавать  согласованное количество Энергии в соответствии с Приложением № к Договору.

4.1.2.

Снабжать   Энергией по первой категории надежности. Подача Энергии  может быть приостановлена по основаниям, не связанным с неисполнением им обязательств по Договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность , суммарно не более чем на  в год и не более  подряд, включая срок восстановления подачи Энергии.

4.1.3.

 Обеспечить поставку Энергии с показателями качества Энергии соответствующим техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

4.1.4.

По заявкам  осуществлять на возмездной основе установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку) средств измерений .

4.1.5.

В случае перехода  на обслуживание к вновь назначенной  перечислить суммы платежей, полученные по Договору на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном периоде Энергии,  либо по письменному заявлению  – вновь назначенной  в течение  дней с даты прекращения действия Договора.

4.1.6.

Открыть лицевой счет на , выдать Расчетную книжку  и (или) обеспечить  платежными документами иным способом.

4.1.7.

В случаях возникновения необходимости изменения  количества потребляемой им Энергии в непредусмотренном Договором количестве, обеспечить  такую возможность, при условии возмещения последним расходов, понесенных  в связи с обеспечением подачи Энергии не в обусловленном Договором количестве.

4.1.8.

Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством, контроль качества Энергии.

4.1.9.

 Согласовывать с  сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих  объектах энергосетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления Энергии .

4.2.1.

Своевременно оплачивать   принятый объем Энергии, определяемый в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

 Соблюдать установленные Договором согласованные величины потребления Энергии, по мимо случая предусмотренного п. 2.6 Договора, а так же обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением Энергии.

4.2.3.

Не превышать более чем на  % величину разрешенной мощности, указанную в п. 2.1 Договора. 

4.2.4.

Иметь отвечающее предъявляемым техническим требованиям энергопринимающее устройство и другое необходимое оборудование.

4.2.5.

Немедленно сообщать   об авариях, пожарах на объектах электросетевого хозяйства.

4.2.6.

Сообщать  обо всех известных ему нарушениях схемы учета и неисправности в работе приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих устройств приборов учета, незамедлительно по телефону и не позднее  рабочих дней в письменном виде. Не позднее  календарных дней восстановить нормальное функционирование средств измерений.

4.2.7.

Ежемесячно, в 24.00 часа последнего дня расчетного месяца, производить снятие показаний расчетных средств измерений и представлять  сведения о фактических объемах Энергии потребленной  за расчетный период, в срок не позднее  числа месяца, следующего за расчетным.

4.2.8.

Содержать в исправном состоянии электропроводку и бытовые электрические приборы и аппараты; соблюдать технические инструкции по их эксплуатации. Использовать бытовые приборы и аппараты, отвечающие требованиям государственных стандартов и имеющие сертификат соответствия требованиям безопасности.

4.2.9.

Информировать  о плановых (текущих и капитальных ремонтах) на энергетических объектах  в срок, не позднее  дней до их начала. Согласовывать предложенные  сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих  ей объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления .

4.2.10.

Выполнять требования , направленные на введение ограничения режима потребления Энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации и условиями Договора случаях.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_kupli-prodaji/dogovor_jenergosnabzheniya/

Скачать бесплатно образец договора энергоснабжения в формате doc, pdf, txt – шаблон 2018

Договор на временное электроснабжение образец

Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7(499)408-21-03

Образец договора энергоснабжения – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора энергоснабжения являются Поставщик и Потребитель.

Энергией в тех или иных ее проявлениях пользуются все: граждане и предприятия. В рамках договора энергоснабжения предоставляется не только электричество, но и природный газ, тепло. Важно в любом случае правильно подойти к составлению договора. И справиться с этим лучше всего сможет юрист. Ведь перед подписанием соглашения он изучит не только основное законодательство, но также правила предоставления отдельных услуг и действующие стандарты.

Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора энергоснабжения в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7(499)408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора энергоснабжения в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7(499)408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора энергоснабжения в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7(499)408-21-03

ДОГОВОР
энергоснабжения

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Поставщик» ______________________ (указывается название компании, оказывающей услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, газа), в лице ___________________________, действующего на основании __________________, и
«Потребитель»________________________________________________________________, оформили данный договор на таких условиях.

1. Поставщик принимает на себя обязательства предоставлять Потребителю следующий тип энергии _____________ в количестве _______________ в месяц.

2. Стоимость предоставляемой энергии составляет ________ рублей за _______ (прописывается единица измерений).

Потребитель обязуется оплачивать потребленную энергию Поставщику в следующем порядке:_________________________________________________________________.

За несвоевременную оплату энергии Потребитель несет перед Поставщиком следующую ответственность: _______________________________________________________________.

3. Потребитель гарантирует, что у него есть доступ к источнику энергоснабжения, и он обладает приборами учета, установленными и проверенными по предусмотренной для этого процедуре.

4. Поставщик обязуется предоставлять энергию в качестве, соответствующем нормативным документам. В случае нарушения данного условия Поставщик обязуется возместить Потребителю возможный материальный ущерб.

5. Поставщик обязуется: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

6. Потребитель имеет такие обязанности: ___________________________________________
____________________________________________________________________________.

7. Отключение Потребителя от энергоснабжения происходит в случаях:___________________
____________________________________________________________________________. Для этого применяется такая процедура:_____________________________________________________.

8. Данный договор энергоснабжения вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и сохраняет свое действие до «___»_______________ 20_г. Продление договора возможно на следующих условиях:____________________________________________________________.

9. Потребитель имеет право досрочно расторгнуть договор с Поставщиком в силу таких оснований:_____________________________________________________________________.

10. Договор составлен в двух экземплярах с равной юридической силой, по одному для Поставщика и Потребителя.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании.

Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.

: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03

Направления нашей деятельности

Наши преимущества

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ, РЯДОМ СО СТ.М. “АКАДЕМИЧЕСКАЯ”.

УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03 Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по

предварительной записи

“Социальные юристы” всегда готовы прийти к вам на помощь.

Источник: http://SocUristy.ru/dogovory/obrazets-dogovora-energosnabzheniya-v-formate-doc-pdf-txt/

Окно права
Добавить комментарий